隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。優秀的合同都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面是小編幫大家整理的最新合同模板，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

房產過戶合同協議書篇一

根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。

第二條 上述房產的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣 __________元整，作為購房定金。

第三條 付款時間與辦法：

人民幣____________元整于產權交割完畢當日付給甲方最新房屋過戶合同范本最新房屋過戶合同范本。

第四條 甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用，并應在交房當日將_________等費用結清。

第七條 本合同主體

1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。

2.乙方是____________，代表人是____________

第八條 本合同如需辦理公證，經國家公證機關____ 公證處公證。

第九條 本合同一式肆份最新房屋過戶合同范本合同范本。甲方產權人一份，乙方一份，畢節市房地產交易中心一份、________ 公證處各一份。

第十條 本合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第十一條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。

第十二條 雙方約定的其他事項：

見 證 方：鑒證機關：

房產過戶合同協議書篇二

贈與人：

受贈人：

贈與人將其房屋贈與受贈人，經雙方當事人協商一致，簽訂本合同，以明確雙方的權利義務。

第一條贈與房屋狀況房屋坐落房屋規格房屋面積備注：該房屋已于xx年x月x日贈予給使用。

第二條贈與房屋的交付贈與人與受贈人于年月日共同到房地產部門辦理產權過戶手續。

贈與人可以撤消贈與：

(1)受贈人不履行贈與合同約定義務的。

(2)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬的。

第五條爭議的解決方式一切與本合同有關的糾紛，首先由雙方當事人協商解決。協商不成，任何一方可以向當地法律申請仲裁。第六條合同的補充本合同如有未盡事宜，一律按照《中華人民共和國合同法》及有關規定，經合同雙方協商一致，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

第七條本合同正本一式兩份，雙方各執一份。

贈與人(簽名)：

受贈人：(簽名)

簽訂時間：

xx年x月x日

簽訂地點:

房產過戶合同協議書篇三

贈與人：

受贈人：

贈與人將其房屋贈與受贈人，經雙方當事人協商一致，簽訂本合同，以明確雙方的`權利義務。

第一條贈與房屋狀況房屋坐落房屋規格房屋面積備注：該房屋已于xx年x月x日贈予給使用。

第二條贈與房屋的交付贈與人與受贈人于年月日共同到房地產部門辦理產權過戶手續。

贈與人可以撤消贈與：

(1)受贈人不履行贈與合同約定義務的。

(2)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬的。

第五條爭議的解決方式一切與本合同有關的糾紛，首先由雙方當事人協商解決。協商不成，任何一方可以向當地法律申請仲裁。第六條合同的補充本合同如有未盡事宜，一律按照《中華人民共和國合同法》及有關規定，經合同雙方協商一致，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

第七條本合同正本一式兩份，雙方各執一份。

贈與人(簽名)：

受贈人：(簽名)

簽訂時間：

xx年x月x日

簽訂地點:

房產過戶合同協議書篇四

乙方(兒方)：______________________

丙方(女兒方)：______________________

甲方于______年______月______日注冊登記結婚，夫妻感情很好，

各有一套住房。(第一套住房：______________________購買時間________________________，房屋產權登記人________________，房屋具體情況________________________);(第二套住房：______________________購買時間________________________，房屋產權登記人________________，房屋具體情況________________________)現有兒女各一人，兒女均已到婚配年齡，為了幫助兒女成家立業，經夫妻雙方及兒女方協商，就兩套房屋產權作無償分割處分如下：

1、第二套住房于__________年______月______日經房產中介公司賣于第三人____________，身份證號碼__________________，身份證號碼__________________)，賣房款為____________元，該賣房款全部交給兒子____________購買位于__________________的房屋一套。

2、作為補償，經協商決定將第一套住房的產權或今后因該房屋被征收拆遷補償(或產權置換)的房屋的產權無償給予____________，____________要對上述房屋行權必須等到____________夫妻二人百年之后。除夫妻同意將產權提早過戶給____________。

3、____________自愿放棄第一套住房的所有相關權利。放棄包括但不限于房屋繼承，房屋被征收拆遷(或產權置換)后取得的房屋產權及與該房屋相關取得的各種利益。

4、____________放棄對第二套房屋賣房款主張的權利。

5、夫妻在簽訂本協議后，不能就第一套住房的產權進行處分，不能做出以下支配包括但不限于抵押、擔保、產權置換等。

6、夫妻對于第一套住房的產權做出任何處置前，必須經過____________的書面同意。

7、夫妻以前及以后的債務由夫妻其他財產償還，與第一套房子沒有關系。

本協議簽字生效。

本協議一式______份，夫妻雙方執一份，____________一份，____________一份，見證人一份。

協議人簽字：___________

見證人簽字：___________

______年______月______日

房產過戶合同協議書篇五

訴訟請求：_________________

一、請求法院依離婚協議的約定依法分割原被告共同所有的房產;(房產暫計價值481600元)

三、判令由被告承擔本案訴訟費用。

事實與理由：_________________

原被告雙方于20__年12月7日經深圳市南山區民政局協議離婚，離婚登記字號：______________04_____________13_________________0。原被告雙方在離婚協議中約定：_________________雙方共有房產歸雙方共同所有，由雙方共同協商使用。如有一方有意擁有整個房產，必須另行簽訂協議，以支付當時市場價50%給另一方;如房產變賣，雙方各得房產變賣收益的50%。離婚后，原被告雙方很長一段時間共同居住使用該房屋，相關費用亦一直由原告方支付。但自從該小區納如城市更新改造項目后，被告方違反離婚協議的約定，在沒有與原告協商的情況下，擅自與負責拆遷的公司商議涉案房屋的拆遷補償協議。為此，原告多次與被告交涉，但被告卻置之不理。被告的行為嚴重侵犯原告的合法權益。同時，原告依協議之約定向被告提出市場補償價取得該房屋的所有權，被告亦不予配合辦理。

基于此，現原告為維護自己的合法權益，依特向貴院提起起訴，望貴院依法作出判決，維護原告的合法權益。

此致

__________市__________區人民法院

起訴人：_________________

_________ 年 _________ 月 _________ 日

房產過戶合同協議書篇六

身份證號碼：_________________

身份證號碼：_________________

一、辦理該房屋的領取鑰匙，實測面積核算驗收，辦理產權事務(領取產權證)，房屋日常管理，房屋裝修等事宜。

二、支付領取委托事項有關費用

三、該房屋買賣一切事宜

委托期限：________________

受托人有轉委托權

受托人在代理權限內簽署的一切文件我均予以承認

房產過戶合同協議書篇七

轉讓方(以下簡稱甲方)：x(身份證號：x，住址：x)

受讓方(以下簡稱乙方)： (身份證號： ，住址： )

雙方就商品房的轉讓事項，本著平等、自愿、有償的原則，訂立本協議：

一、甲方將位于x(三房二廳二衛，毛壞房)商品房轉讓給乙方。乙方對甲方所轉讓的商品房已作充分了解，愿意購買該商品房。甲方轉讓的上述商品房基本情況已載入編號為 的《商品房買賣合同》中。甲乙雙方擬定交易上述商品房的全部，即建筑面積x平方米，套內建筑面積x平方米，公共分攤建筑面積x平方米。

二、商品房按每平方米x元計價轉讓，總價折合人民幣x元，乙方須于20x年5月10日前付給甲方首付款x元，截至20x年5月4日止甲方尚欠的銀行套房按揭貸款本金x元本息由乙方負責償還。

三、雙方同意自簽字之日起至過戶更名、按揭貸款轉移手續完成前這段時間，由甲方提供本人信用聯社賬戶給乙方，由乙方負責繳納套房每月的按揭款。套房月按揭扣款須于每月10日前足額存入指定的賬戶(戶名：x，賬號：)給甲方，以便銀行扣款，不得逾期。逾期所產生的費用由乙方全部承擔。

四、甲方在乙方付清首付款之日起，乙方取代甲方在編號為 的《商品房買賣合同》中的主體地位，甲方將其在上述合同中所載明的權利和義務全部轉移給乙方。

五、商品房合同轉讓過戶手續辦理由乙方負責，更名時所產生的營業稅、更名費、地稅、個人所得稅等各項費用由乙方全部承擔。甲方應提供必要的資料協助乙方辦理房屋權屬轉讓手續及其他在情理范圍內的便利。

六、甲方違約責任

(一)本協議簽訂后，如因甲方原因解除協議，甲方應當向乙方支付總房款百分之五的違約金。

(二)20x年5月5日以前因該房所發生的的產權糾紛和財務糾紛由甲方承擔全部責任。

七、乙方違約責任

(一)如未按協議規定期限繳納房款，逾期超過20日，以實際逾期天數、應繳納房款額為基數，按農業銀行同期貸款利率向甲方支付違約金，協議繼續執行。

(二)本協議簽訂后，如因乙方原因解除協議，乙方應當向甲方支付總房款百分之五的違約金。

(三)20x年5月5日以后因該房所發生的的產權糾紛和財務糾紛由乙方承擔全部責任。

九、雙方約定的其他事項

(一)本協議在執行過程中發生爭議，應首先協商解決，如協商不一致，應由馬山縣人民法院判決。

(二)本協議如有未完善之處，雙方可協商簽定補充協議。并具有同等法律效力。

十、本協議一式三份，甲乙雙方及見證人各執一份，自簽訂之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

房產過戶合同協議書篇八

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房地產簽訂本合同，以資共同信守執行。

第一條合同標的

乙方同意購買甲方擁有的座落在______省______市______區________________________擁有的房地產，該房地產建筑面積為______平方米。

第二條上述標的房地產的交易價格為：

單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整

第三條付款時間與辦法：

甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。并約定在本合同簽訂之日起______日內支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于產權交割完畢當日付給甲方。

甲方應于拿到房產證之日起____天內和乙方辦理房屋產權過戶手續，并應在產權過戶手續辦完當日將_________等費用結清。

稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，并按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商，一切交易稅費由_______方承擔。

第四條交房：

第五條違約責任：

甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約二手房居間合同范本，應書面通知甲方，甲方應在____日內將乙方的已付款返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約二手房買賣協議范本，應書面通知乙方，并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

第六條本合同主體

1、甲方是____________共______人。

2、乙方是____________共______人。

第七條

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。

第八條

本合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第九條

本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。

第十條

1、本房屋產權過戶只能是甲方和乙方之間過戶，否則乙方將另加______萬元的費用給甲方，即總房款為______萬元。

第十一條

電話：___________________;

電話：___________________

鑒證日期：_______年____月____日

甲方：

乙方：

_____年_____月_____日

房產過戶合同協議書篇九

受讓方(以下簡稱乙方)： 住 ，身份證號碼

甲、乙雙方經友好協商，自愿就甲方向乙方轉讓商品房一事達成如下協議：

一、轉讓標的：甲方將擁有的ssssssssssssss、車棚(建筑面積5.85平方米)轉讓給乙方。甲方承諾對擁有該標的的真實性負責。

二、轉讓價格：以上轉讓標的合計總價款叁拾伍萬伍仟元人民幣。轉讓價格包括以下費用：房款、車棚款、維修基金、有線電視初裝費。

三、付款方式

1、簽訂協議當天內，乙方應支付給甲方現金拾陸萬元人民幣，其中陸萬元作為定金支付，首付款拾萬元人民幣。

2、甲方將標的轉讓到乙方后，70天內乙方付清余款拾玖萬伍仟元人民幣給甲方，定金抵作房款的一部分。

四、甲方的義務

1、甲方應在簽訂本協議前付清房產開發商及水、電等所有費用。

2、甲方收到首付款拾萬元人民幣后負責將標的轉讓給乙方，但更名后相關房產證辦理手續及稅費由乙方承擔。

3、乙方付清全部轉讓款項后3天內，甲方將標的相關的所有鑰匙交付給乙方。

五、乙方的義務

1、乙方應承擔如期足額支付房款的義務。

2、乙方自行承擔辦理房產證手續及所有稅費。

六、違約責任

1、甲、乙雙方合同簽訂后，乙方中途悔約，應書面通知甲方，甲方應在3個工作日內，將乙方的已付款(不計利息)返還乙方，但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約，應書面通知乙方，并自悔約之日起3個工作日內應將乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

2、乙方如未按本協議規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約金。每逾期一天，乙方應付甲方所應付而未付部分房款的0.5‰向甲方付違約金，逾期超過15天，即視乙方違約，乙方定金不予退還。

3、甲方應在獲得全部房款后3個工作日內將房屋搬空，每逾期一天，甲方應按乙方已付房款的0.5‰向乙方付違約金，逾期超過15天，即視甲方根本違約，甲方雙倍返還乙方定金。

4、甲、乙雙方如有違約，違約后違約方除承擔違約責任外，由違約方承擔因復原轉讓標的到甲方名下的一切稅費。

七、本協議未盡事宜，甲、乙雙方協商解決，協商不能解決的，雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。

八、本協議自甲、乙雙方簽字蓋印之日起生效。本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

房產過戶合同協議書篇十

受讓方(以下簡稱乙方)：_________________

經自愿協商達成一致，甲方將自己合法擁有的一套房屋轉讓給乙方，雙方就房屋轉讓相關事宜達成以下合同條款，以資共同遵守：

第一條轉讓房屋的基本情況

第二條轉讓價格

雙方商定該房屋轉讓價格為(人民幣)________元整，大寫___________________(人民幣)。

甲方：_____________________

乙方：_____________________

時間：_____________________